光伏电站安装施工合同

光伏电站安装施工合同
发包人：
承包人：
鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程（以下简称“工程”）的安装施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包单价：以安装完成支架太阳能板为准，每72块太阳能板为一条计算，每条单价为人民币： 元( 大写： ) 元。
一、承包范围：光伏电站工程的支架、及发电板的分布及安装(不包含一切电线安装)。
二、合同工期：
1、计划开工日期： 年 月 日。
2、计划竣工日期： 年 月 日。
三、质量标准要求：按现场样板标准，严格按公司的质量要求安装合格，如有违规操作，安装等质量问题项目部下罚单，由承包方自行承担损失。
四、结算方式：
1、生活费及工资：承包方进入工地开始计算，7天后如果有进度，可预支生活费。工资第一个月公司验收已完成量发百分之八十，第二个月公司验收已完成量百分之百结算。
2、发包方需在当月最末一天前完成工程量验收并确认，签署确认单，并以此做为结算凭据，本项目属于纯劳务清工，承包方不提供相应发票。
五、违约：
1、承包方进工地后一切工资由发包方直接结算给承包方，如工人因工资问题闹事，由承包方负一切法律责任，与发包方无关。
2、发包方除了提供材料，一切工地交通工具，施工工具，住宿伙食等由承包方自行解决。
3、除了自然灾害外，承包方不得擅自停工。
4、承包方进场后，不足月擅自撤场，按违约停工处理，发包方有权利按实际施工量扣除损失后发放剩余工钱。
以上四条如有犯其中一条，合同自动解除。本合同一式四份，双方各执两份，如有其它争议，可在签署地法院申请仲裁。
5、发包方在确认工程量并签署确认单后7个工作日内须将劳务款支付给承包方，每逾期一日，按给付总金额的3‰支付违约金，因发包方没有及时支付劳务款，造成工期延误、停工或其他非承包方原因产生的纠纷的，责任由发包方承担，承包方保留诉讼、追索权利。
其他非本合同的有关事宜，双方本着平等、互利原则协商然后解决。本合同一式两份，双方各执一份。
发包方： 承包方：
身份证： 身份证：
电 话： 电 话：
银行账号：
开户行：
签署时间：年ff 月 日
签署地：

全文已隐藏

 

全文已隐藏，想阅读复制全部内容，请微信扫码支付
支付完成后刷新页面，下载这份完美排版的文档 如需查看相关范文，请在首页中搜索关键词

折扣价5.99米 （原价13.99米）

    VIP免费下载
如遇卡顿，请刷新页面

立即下载